2010年3月，张先生与装修公司签订合同，
装修我刚买了一套新房子，但由于房屋装修工程施工合同签订的相关条款不明确，房屋装修延期3个月未完成，装修公司不退还预付款。仲裁委员会仲裁后，裁决
装修公司退还业主支付的工程款34500.25支付违约金1150元。
装修公司未按合同约定完成
据张先生说，去年年初，他在海口蓝天路附近买了一套房子，并于3月与同一家公司签约《
装饰装修工程施工合同约定于3月15日开工，6 月1日前竣工。张先生按约定分四次向装修公司支付6.7万元，但6月25日工程尚未完工，导致张先生无法入住。
为维护其合法权益，张先生向海口仲裁委员会申请仲裁，要求装修公司退还预付款34500.25元，因延误工期造成的损失，不按原约定的图纸施工造成的损失等费用为3000元，并赔偿损失。
接到仲裁通知后，装修公司立即反向要求，称业主资金未按约定到达，对工程延误负全部责任。
合同书写不明，双方发生纠纷
在仲裁庭上，双方各执一词。业主张先生说，他已经履行了合同约定的付款，装修公司向他发出了四张收据。装修公司答辩反请求称，确实收到了业主张的6.7万元，但双方签订的《装修工程施工合同》只包括部分工程款，不包括部分工程价格的增加，部分业主一直拖欠，导致工程未能如期进行。因此，业主张应承担全部责任。
仲裁庭认为，装修公司新项目的费用未经业主张先生合同约定确认，张先生不承认这部分费用。根据双方的证据，装修公司裁定退还多付的工程款34500.25人民币，并支付1150元的违约金。拒绝业主的其他仲裁请求，不支持装修公司的反请求。
为此，仲裁员还提醒消费者，在签订装修合同时，应尽可能明确所有事项，在装修公司的选择上要慎重。签订合同时，应明确规定定金、报价、工程预算、施工图、材料、施工工艺、施工结果、保修、工期、付款方式等相关问题，避免双方在发生纠纷时争吵。
